已有3個回答

• 143****9890

  建筑施工承攬合同
  承 攬 方：____________________________________
  地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
  法定代表人：____________ 職務：____________
  定 作 方：____________________________________
  地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
  法定代表人：____________ 職務：____________
  定作方委托承攬方施工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
  第一條 加工成品
  第二條 加工成品質量要求
  第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
  1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
  2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
  3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
  第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
  2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
  3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
  第五條 價款或酬金
  價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
  第六條 驗收標準和方法
  1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
  2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

  查看全文↓ 2018-10-23 22:40:15
• 137****2532

  建筑工程合同
  
  　　甲方：----------------------------------------- 乙方：------------------------------------------
  
  　　工程名稱：-----------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　工程地址：-----------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　郵編： 郵編：
  　　電話： 電話：
  
  　　法定代表人： 法定代表人：
  　?。ㄎ写砣耍? （委托代理人）
  
  　　開戶行： 開戶行：
  
  　　帳戶： 帳戶：
  
  　　甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
  
  　　工程名稱
  
  　　第二條 工程地點--------------------------------------------------------------------------------
  
  　　第三條 工程范圍--------------------------------------------------------------------------------
  
  　　第四條 質量標準 可依照工程施工詳圖、施工說明書。
  　　第五條 承包人 （如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材
  　　料，分包人應將材料品種、規(guī)格、數量、交貨時間、技術要求等用附表
  　　詳細注明）。
  　　第六條 工程總價 -------------------------------------------------人民幣 元整。
  
  　　第七條 工程包價 人民幣 元整（本工程全部總造價減去發(fā)包
  　　人及總承包人供應材料總值）。
  
  　　第八條 付款辦法--------------------------------------------------------------------------------
  
  　　---------------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止
  　　全部完工。
  　　自 年 月 日 開工于 年 月 日完成交工。
  
  　　第十一條 雙方聯系制度及協(xié)作辦法 。
  
  　　第十二條 關于工程保密辦法
  
  　　第十三條 違約責任：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定
  　　的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
  
  　　第十四條 特殊條款
  
  　　第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，
  　　辦理交工驗收款項結清后失效。
  
  　　第十六條 合同份數 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，總承包人收執(zhí) 份
  　?。ㄆ渲兴蛽芸钽y行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí) 份。
  
  　　第十七條 合同附件
  
  　　甲方： 負責人： 電話：
  
  　　乙方： 負責人： 電話：
  
  　　自---------------=年 月 日訂立
  
  　　工程項目一覽表 ：
  
  　　工程名稱-------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　單位 -------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　工程數量-------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　預算（概算）-------------------------------------------------------------------------------
  
  　　預定工期-------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　開工 --------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　竣工 --------------------------------------------------------------------------------------
  
  　　備注：

  查看全文↓ 2018-10-23 22:40:08
• 156****4545

  在簽訂工程施工合同范本時，應注意以下事項：
  1、工程施工合同的發(fā)包方可以是具備法人資格的國家機關、事業(yè)單位、國營企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或個人，即一切以協(xié)議、法院判決或其它合法完備手續(xù)取得甲方的資格，承認全部合同文件，能夠而且愿意履行合同規(guī)定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發(fā)包方位置內，不得簡稱。與發(fā)包方合并的單位、兼并發(fā)包方的單位、購買發(fā)包方工程施工合同和接受發(fā)包方出讓的單位和人員，均可成為發(fā)包方，履行工程施工合同規(guī)定的義務，享有工程施工合同規(guī)定的權利。
  2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)，上述單位的名稱應準確地寫在《協(xié)議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出并征得發(fā)包方同意。
  若需要**新的工程施工合同范本，**佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢，確保能找到**新的信息。
  2013年新版《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）
  為規(guī)范建筑市場秩序，維護建設工程施工合同當事人的合法權益，住房城鄉(xiāng)建設部、工商總局對《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）進行了修訂，制定了《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起執(zhí)行，原《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同時廢止。
  與1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度，調整完善了合同結構體系與合同價格類型，更加注重對發(fā)包人、承包人市場行為的引導、規(guī)范和權益平衡，加強了與現行法律和其他文本的銜接，保證了合同的適用性。

  查看全文↓ 2018-10-23 22:39:59

相關問題

• 問 房屋建筑安裝合同怎么寫？
  答

  建筑工程合同　　甲方：----------------------------------------- 乙方：------------------------------------------　　工程名稱：-----------------------------------------------------------------------------------------　　工程地址：-----------------------------------------------------------------------------------------　　郵編： 郵編：　　電話： 電話：　　法定代表人： 法定代表人：　　（委托代理人） （委托代理人）　　開戶行： 開戶行：　　帳戶： 帳戶：　　甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：　　工程名稱　　第二條 工程地點--------------------------------------------------------------------------------　　第三條 工程范圍--------------------------------------------------------------------------------　　第四條 質量標準 可依照工程施工詳圖、施工說明書。　　第五條 承包人 （如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材　　料，分包人應將材料品種、規(guī)格、數量、交貨時間、技術要求等用附表　　詳細注明）?！　〉诹鶙l 工程總價 -------------------------------------------------人民幣 元整?！　〉谄邨l 工程包價 人民幣 元整（本工程全部總造價減去發(fā)包　　人及總承包人供應材料總值）?！　〉诎藯l 付款辦法--------------------------------------------------------------------------------　　---------------------------------------------------------------------------------------------　　第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止　　全部完工。　　自 年 月 日 開工于 年 月 日完成交工。　　第十一條 雙方聯系制度及協(xié)作辦法 。　　第十二條 關于工程保密辦法　　第十三條 違約責任：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定　　的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?！　〉谑臈l 特殊條款　　第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，　　辦理交工驗收款項結清后失效?！　〉谑鶙l 合同份數 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，總承包人收執(zhí) 份　　（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí) 份?！　〉谑邨l 合同附件　　甲方： 負責人： 電話：　　乙方： 負責人： 電話：　　自---------------=年 月 日訂立　　工程項目一覽表 ：　　工程名稱-------------------------------------------------------------------------------------　　單位 -------------------------------------------------------------------------------------　　工程數量-------------------------------------------------------------------------------------　　預算（概算）-------------------------------------------------------------------------------　　預定工期-------------------------------------------------------------------------------------　　開工 --------------------------------------------------------------------------------------　　竣工 --------------------------------------------------------------------------------------

  全部3個回答>
• 問 ??房屋建筑清包合同怎么寫？
  答

  家庭居室裝飾裝修清包施工協(xié)議 根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。 甲方姓名(發(fā)包方)：身份證號碼 地址：聯絡方式： 乙方姓名（承包方）：身份證號碼 地址：聯絡方式： 一：概況 1、甲方裝飾住房系合法居住。 2、裝飾施工地點： 3、施工范圍：三臥室一客廳一餐廳一廚房二衛(wèi)生間二陽臺，套內面積平方米。 4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，儲藏室、部分家具打造等其他雙方約定工程。 5、承包方式為乙方清包工。 6、總價款：￥元，大寫（人民幣）：元整 其中： 材料費：無。人工費：元整。 管理費：無。設計費：無。 垃圾清運費：無。稅金：無。 其他費用：無。 此款項經雙方認可。若甲方在簽約后變更施工內容，變更部分的工程款經雙方討后論按實另計。 7、工期：自年月日開工，至年月日竣工，工期天。 二、關于材料供應的約定： 全部工程用材料均由甲方提供。 甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。 為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前三天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單。甲方應按時提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工程延誤后果由甲方承擔。乙方同時必須提供大致精確（/-5-10%）的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔。 乙方工人必須幫助甲方進行材料的搬運工作。 三、關于工程質量及驗收的約定： 1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。 2、本工程由甲方提供設計施工方案。 3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用和材料損失由乙方承擔，工期不變。 5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，經雙方協(xié)商后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。 6、工程驗收。 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，雙方應提前商定驗收日期，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。 7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)（詳見附件《工程質量驗收單》）。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。 另：乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。 四、關于工程價款及結算的約定： 1、工程款付款方式如下： 本合同簽訂后甲方支付乙方定金元。 乙方完成木工、瓷磚鋪貼等工程，并由甲方驗收通過后3天內支付乙方工程款元。 乙方完成其余所有工程（包括清潔），并由甲方驗收通過后3天內支付乙方工程款元。 **后元在甲方入住2周，并確保裝修質量可靠后支付。但支付的**后期限不超過實際竣工后天。 2、本工程保修期為三年。保修期從竣工驗收完畢，甲方結清所有款項之日起算。在保修期內乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的維修項目。 3、保修期外的維修費用，可以由雙方協(xié)商決定。 4、雙方款項往來，均應出具收據。 五、其它事項 1．甲方工作： （1）甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。 （2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。 （3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔承擔有關費用。 2．乙方工作： （1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。 （2）指派＿＿＿＿為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。 （3）未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。 六、違約責任和糾紛解決： 1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3％支付違約金。 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3％向甲方支付違約金。 3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。 5、因工程質量雙方發(fā)生爭議時，協(xié)作雙方應本著合作的精神協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。 七、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 八、合同附件與本合同同樣有法律效力。 甲方（簽章）：乙方（簽章）： 身份證：身份證： 聯系方法：聯系方法： 日期：日期：

  全部3個回答>
• 問 ??房屋建筑安全合同怎么寫呢？
  答

  房屋建筑施工安全責任協(xié)議書甲方：﹙以下稱甲方﹚乙方：（以下稱乙方﹚ 為了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，讓甲方今后在此居住全家安康幸福，子孫興旺。因此，杜絕發(fā)生一切安全事故，經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議。 第一條：本工程為私人房屋建筑施工。 第二條：甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全事項說明，其內容是：將該房屋建筑有關聯的安全注意事項﹙即砌磚，搭架，升架，打樓面及進行一切高空施工﹚向乙方講清楚。 第三條：乙方安全責任（1）乙方為該工程安全責任人，負責該房屋建筑工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守現場安全規(guī)章制度，并負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。 （2）開工前必須對所屬人員進行建房注意事項等安全教育，不安排未經安全教育人員進入建筑場地。 （3）乙方的任何人員均不得在施工地打架斗毆、酗酒。嚴禁酒后上班。（4）乙方負責此項房屋建筑的全部安全責任，如果在建筑中發(fā)生生產安全事故，由乙方自己承擔全部的事故責任和經濟責任。 第四條：甲、乙雙方嚴格遵守本合同條款，履行各自的職責，搞好房屋建筑施工。 第五條：本協(xié)議雙方簽字后生效，一式兩份，甲、乙方、各執(zhí)一份。甲方：乙方：2016年月日

  全部3個回答>
• 問 ??房屋建筑工程合同書怎么寫？
  答

  　建筑承包合同書樣本 　　甲方：　　乙方：　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協(xié)商，達成如下建筑承包合同書樣本?！　∫?、工程概況：　　1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從xxx年 月 日開始動工，至xxx年 月 日竣工;房屋建設采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工?！　?、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協(xié)議簽定之日開始，歷時 天內完成;房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整?！　?、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項?！　《①|量要求：　　1、工程驗收標準，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。　　2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平(本文章來源于“文秘114”!)、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。　　三、安全問題：　　工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發(fā)生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任?！　⌒枰f明：　　五、本建筑承包合同書樣本一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自2006年__月__日簽定之日起生效?！　〖?方(簽字蓋章)　　乙 方(簽字蓋章)　　甲方(簽字蓋章)　　雙方證明人(簽字蓋章)　　乙方(簽字蓋章)　　200 年 月 日　　建筑承包合同書樣本注意事項：　　1.合同：是指實施工程，發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議，包括合同條件，協(xié)議條件以及雙方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件?！?.協(xié)議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發(fā)包和承包方協(xié)商達成一致意見的條款?！　?.發(fā)包方(簡稱甲方)：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人?！　〖追降木唧w身份、發(fā)包范圍、權限、性質均需在協(xié)議條款內約定。　　4.承包方(簡稱乙方)：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。　　5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協(xié)議條款內指定的履行合同的負責人?！　?.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在協(xié)議條款內指定的履行合同的負責人?！　?.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理?！　?.總監(jiān)理工程師：工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人?！　?.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位?！　”竞贤こ痰难b飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同?！　?0.工程：是指為使建筑物、構筑物內、外間達到一定的環(huán)境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理?！　?1.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門?！　?2.工程質量監(jiān)督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監(jiān)督機構。　　13.合同價款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內約定的，用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格?！　?4.追加合同價款：在施工中發(fā)生、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。　　15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支?！　?6.工期：協(xié)調條款約定的、按總日歷天數(包括一法法定節(jié)假日在內)計算的工期天數。　　17.開工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期?！　?8.竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期?！　?9.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。　　20.分段或分部工程：協(xié)議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程?！　?1.施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。22.施工設備和設施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供乙方施工和管理使用的設備或設施?！　?3.工程量清單：發(fā)包在招標文件中提供的、按法定的工程時計算方法(規(guī)則)計算的全部工程的分部分項工程時明細清單。

  全部3個回答>
• 問 ??房屋建筑工程二級可以承攬哪些工程？
  答

  二級建造師可以承接單體建筑面積在3萬平米以下、建筑群建筑面積在10萬平米以下、單項工程合同額3千萬元以下。對于二級建造師參加工程招投標或工程項目經理，是有一定的要求及規(guī)定的，超出工程承接施工管理范圍的，無法承接工程項目。首先，二級建造師對應的有企業(yè)施工資質，比如說三級施工資質，只能承接六層以下的單體建筑，而二級施工總承包可以承接12層以下的建筑，而施工總稱一級資質可以承接更大的工程項目，特級施工總承包資質只要是工程都可以承接，而除了樓層高度外，建筑面積等也有相應的要求。二級建造師參加工程招投標只能在三級資質和二級資質中使用，一級資質和特級總承包資質只能用一級建造師進行投標和擔當項目經理。對于二級建造師承接工程范圍的規(guī)定如下;(1)28層及以下、單跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;(2)高度120米及以下的構筑物;(3)建筑面積12萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑群體。因二級建造師只能在二級建筑企業(yè)和三級建筑企業(yè)任項目經理，所以**高可以承接二級企業(yè)能承擔的建筑工程，此外，二級建造師在使用的過程中還要和企業(yè)施工資質向結合，如何資質達不到要去，也是沒有辦法使用的，所以說資質和建造師執(zhí)業(yè)資格證書配合使用相互制約的，在不同的資質里，建造師可以發(fā)揮不同的作用。參考資料：《建筑業(yè)企業(yè)資質等級標準》

  全部3個回答>