建筑施工承攬合同承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________定作方委托承攬方施工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條 加工成品第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
全部3個回答>房屋建筑安裝合同怎么寫?
131****1627 | 2018-10-25 11:20:19
已有3個回答
-
151****0503
建筑工程合同
查看全文↓ 2018-10-25 11:21:09
甲方:----------------------------------------- 乙方:------------------------------------------
工程名稱:-----------------------------------------------------------------------------------------
工程地址:-----------------------------------------------------------------------------------------
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人: 法定代表人:
?。ㄎ写砣耍? (委托代理人)
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
工程名稱
第二條 工程地點--------------------------------------------------------------------------------
第三條 工程范圍--------------------------------------------------------------------------------
第四條 質(zhì)量標準 可依照工程施工詳圖、施工說明書。
第五條 承包人 (如按預算實行包工包料,屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材
料,分包人應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等用附表
詳細注明)。
第六條 工程總價 -------------------------------------------------人民幣 元整。
第七條 工程包價 人民幣 元整(本工程全部總造價減去發(fā)包
人及總承包人供應材料總值)。
第八條 付款辦法--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止
全部完工。
自 年 月 日 開工于 年 月 日完成交工。
第十一條 雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法 。
第十二條 關(guān)于工程保密辦法
第十三條 違約責任:當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定
的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第十四條 特殊條款
第十五條 合同有效期限,本合同自雙方簽字蓋章后立即生效,在全部工程竣工,
辦理交工驗收款項結(jié)清后失效。
第十六條 合同份數(shù) 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本 份,總承包人收執(zhí) 份
?。ㄆ渲兴蛽芸钽y行及發(fā)包人各一份)分包方收執(zhí) 份。
第十七條 合同附件
甲方: 負責人: 電話:
乙方: 負責人: 電話:
自---------------=年 月 日訂立
工程項目一覽表 :
工程名稱-------------------------------------------------------------------------------------
單位 -------------------------------------------------------------------------------------
工程數(shù)量-------------------------------------------------------------------------------------
預算(概算)-------------------------------------------------------------------------------
預定工期-------------------------------------------------------------------------------------
開工 --------------------------------------------------------------------------------------
竣工 --------------------------------------------------------------------------------------
-
131****3166
建房合同
查看全文↓ 2018-10-25 11:21:00
甲方:
乙方:
甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟,建筑總面積約300平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
三、承包價格
每平方米伍拾肆元,建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算,包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍,所需費用甲乙雙方各負擔50%。
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元,完成第二層付款叁仟元,完成第三層付款叁仟元,工程全部完工,經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為4個月,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在2006年10月30日前完成主體工程,完工時間不能超過10天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應兩天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
·小區(qū)綠化承包合同 ·衛(wèi)生承包合同 ·廣告承包合同 ·土建承包合同
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
-
155****4904
建筑安裝工程承包合同(A)
查看全文↓ 2018-10-25 11:20:46
?建設(shè)單位(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________ 法定代表人:____________ 職務____________
安裝承包單位(乙方):____________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________ 法定代表人:____________ 職務____________ 為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務,促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質(zhì)保量地完成工程任務,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。第一條 總則一、工程名稱:二、國家有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照、計劃任務書,初步設(shè)計、總概算等文件號。三、工程編號:四、工程地點:五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。第二條 在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。第三條 施工準備一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地,搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩ǎ粦赺___年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份;組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。二、乙方在開工前應組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙,參與設(shè)計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。第四條 物資供應一、本合同全部所需材料按下列第( )項供應方式辦理:1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用;特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點;4.……二、成套設(shè)備和非標準設(shè)備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設(shè)備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗(在施工現(xiàn)場加工的非標準設(shè)備,甲方可委托有條件的乙方加工)。三、工程所需材料如因供應部門的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時,應事先取得原設(shè)計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續(xù)后實行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,由負責供應方負擔。四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現(xiàn)場時必須驗證,如無證明,須經(jīng)試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應方負擔。五、由甲方負責供應的材料和設(shè)備,如未按期供應或規(guī)格質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。第五條 工程款結(jié)算一、本合同全部工程造價的結(jié)算方式,按下列第( )項辦理:1.以施工圖預算加增減變更預算進行結(jié)算;2.按施工圖預算加系數(shù)包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包干辦法結(jié)算;5.……二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在____日內(nèi)按工程造價總額____元的____%一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表,并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清(基本建設(shè)投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。第六條 施工與設(shè)計變更一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準,以及設(shè)計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準; 二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運,勞動力、機械調(diào)遷等損失,應由甲方負擔:1.施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,由甲方在七天內(nèi)與原設(shè)計單位商定提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方準繼續(xù)施工;2.施工中如遇設(shè)計變更后超出原設(shè)計標準或規(guī)模時,須經(jīng)原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方可施工。在設(shè)計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工; 3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結(jié)果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。 五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。第七條 竣工驗收、結(jié)算與保修一、乙方在單項工程竣工前____日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。二、竣工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起____天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應由甲方負擔。三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為竣工工程驗收之依據(jù)。四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成,完成后經(jīng)驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計單位繪制竣工圖。七、乙方在單項工程竣工驗收____天內(nèi),應將竣工工程結(jié)算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結(jié)算件后應在____天內(nèi)審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結(jié)算,建設(shè)銀行據(jù)此撥款。八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,應由乙方負責修理,并負擔全部修理費用。第八條 獎勵、懲罰與仲裁 一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計的合理化建議,經(jīng)甲方和原設(shè)計單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設(shè)計單位。二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發(fā),不因此推遲交工。三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。四、施工合同由各級建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛,應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時,可選擇以下第( )項方式處理:(1)申請________仲裁委員會仲裁;(2)向________人民法院起訴。第九條 工程負責人和工傷事故一、甲方派________為駐現(xiàn)場負責人,乙方派________為現(xiàn)場施工負責人,共同履行本合同的各項規(guī)定,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續(xù)及其他事宜。二、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。 第十條 合同份數(shù)及有效期一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效。第十一條 附則一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。 二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。第十二條 合同附件(均略)一、工程項目一覽表二、全部施工圖紙三、施工圖預算表四、甲方負責供應材料、設(shè)備一覽表五、國家或施?自治區(qū)、市政政府等有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。第十三條 其他條款______________________________________________________________ ?建設(shè)單位(甲方):____________________________代表人:____________________________年____月____日?安裝承包單位(乙方):________________________代表人:____________________________年____月____日
相關(guān)問題
-
答
-
答
家庭居室裝飾裝修清包施工協(xié)議 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。 甲方姓名(發(fā)包方):身份證號碼 地址:聯(lián)絡(luò)方式: 乙方姓名(承包方):身份證號碼 地址:聯(lián)絡(luò)方式: 一:概況 1、甲方裝飾住房系合法居住。 2、裝飾施工地點: 3、施工范圍:三臥室一客廳一餐廳一廚房二衛(wèi)生間二陽臺,套內(nèi)面積平方米。 4、裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,窗套門套的制作,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,儲藏室、部分家具打造等其他雙方約定工程。 5、承包方式為乙方清包工。 6、總價款:¥元,大寫(人民幣):元整 其中: 材料費:無。人工費:元整。 管理費:無。設(shè)計費:無。 垃圾清運費:無。稅金:無。 其他費用:無。 此款項經(jīng)雙方認可。若甲方在簽約后變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款經(jīng)雙方討后論按實另計。 7、工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期天。 二、關(guān)于材料供應的約定: 全部工程用材料均由甲方提供。 甲方負責采購供應的材料、設(shè)備,應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。 為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前三天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單。甲方應按時提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工程延誤后果由甲方承擔。乙方同時必須提供大致精確(/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔。 乙方工人必須幫助甲方進行材料的搬運工作。 三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定: 1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。 2、本工程由甲方提供設(shè)計施工方案。 3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用和材料損失由乙方承擔,工期不變。 5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方協(xié)商后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。 6、工程驗收。 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),雙方應提前商定驗收日期,甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。 7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。 另:乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。 四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定: 1、工程款付款方式如下: 本合同簽訂后甲方支付乙方定金元。 乙方完成木工、瓷磚鋪貼等工程,并由甲方驗收通過后3天內(nèi)支付乙方工程款元。 乙方完成其余所有工程(包括清潔),并由甲方驗收通過后3天內(nèi)支付乙方工程款元。 **后元在甲方入住2周,并確保裝修質(zhì)量可靠后支付。但支付的**后期限不超過實際竣工后天。 2、本工程保修期為三年。保修期從竣工驗收完畢,甲方結(jié)清所有款項之日起算。在保修期內(nèi)乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的維修項目。 3、保修期外的維修費用,可以由雙方協(xié)商決定。 4、雙方款項往來,均應出具收據(jù)。 五、其它事項 1.甲方工作: (1)甲方應在開工前一天,并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。 (2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。 (3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔承擔有關(guān)費用。 2.乙方工作: (1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。 (2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。 (3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。 六、違約責任和糾紛解決: 1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的3%支付違約金。 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的3%向甲方支付違約金。 3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。 5、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,協(xié)作雙方應本著合作的精神協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。 七、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 八、合同附件與本合同同樣有法律效力。 甲方(簽章):乙方(簽章): 身份證:身份證: 聯(lián)系方法:聯(lián)系方法: 日期:日期:
全部3個回答> -
答
房屋建筑施工安全責任協(xié)議書甲方:﹙以下稱甲方﹚乙方:(以下稱乙方﹚ 為了搞好房屋建筑施工安全的管理工作,讓甲方今后在此居住全家安康幸福,子孫興旺。因此,杜絕發(fā)生一切安全事故,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議。 第一條:本工程為私人房屋建筑施工。 第二條:甲方安全責任:進場施工前甲方須對乙方代表進行現(xiàn)場口頭的安全事項說明,其內(nèi)容是:將該房屋建筑有關(guān)聯(lián)的安全注意事項﹙即砌磚,搭架,升架,打樓面及進行一切高空施工﹚向乙方講清楚。 第三條:乙方安全責任(1)乙方為該工程安全責任人,負責該房屋建筑工程項目的日常安全管理工作,嚴格遵守現(xiàn)場安全規(guī)章制度,并負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。 (2)開工前必須對所屬人員進行建房注意事項等安全教育,不安排未經(jīng)安全教育人員進入建筑場地。 (3)乙方的任何人員均不得在施工地打架斗毆、酗酒。嚴禁酒后上班。(4)乙方負責此項房屋建筑的全部安全責任,如果在建筑中發(fā)生生產(chǎn)安全事故,由乙方自己承擔全部的事故責任和經(jīng)濟責任。 第四條:甲、乙雙方嚴格遵守本合同條款,履行各自的職責,搞好房屋建筑施工。 第五條:本協(xié)議雙方簽字后生效,一式兩份,甲、乙方、各執(zhí)一份。甲方:乙方:2016年月日
全部3個回答> -
答
建筑承包合同書樣本 甲方: 乙方: 甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,達成如下建筑承包合同書樣本?! ∫弧⒐こ谈艣r: 1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設(shè),工程從xxx年 月 日開始動工,至xxx年 月 日竣工;房屋建設(shè)采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工?! ?、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設(shè)施(比如:腳手架、跳板等),甲方負責材料的供應;工程開工,從協(xié)議簽定之日開始,歷時 天內(nèi)完成;房屋建筑總面積 平方米,按每平方 元計算,費用金額共計 元整?! ?、付款方式:主體結(jié)構(gòu)工程完工,甲方應向乙方支付工程款的50﹪,即(金額大寫):_____________元;待工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項?! 《?、質(zhì)量要求: 1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行?! ?、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平(本文章來源于“文秘114”!)、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,所有刷白顏色均勻,大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收?! ∪?、安全問題: 工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任?! ⌒枰f明: 五、本建筑承包合同書樣本一式二份,雙方各執(zhí)一份。本合同自2006年__月__日簽定之日起生效?! 〖?方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) 甲方(簽字蓋章) 雙方證明人(簽字蓋章) 乙方(簽字蓋章) 200 年 月 日 建筑承包合同書樣本注意事項: 1.合同:是指實施工程,發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權(quán)利和義務關(guān)系的協(xié)議,包括合同條件,協(xié)議條件以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件?!?.協(xié)議條款:是指結(jié)合具體工程,除合同條件外,經(jīng)發(fā)包和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。 3.發(fā)包方(簡稱甲方):協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人?! 〖追降木唧w身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定?! ?.承包方(簡稱乙方):協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人?! ?.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人?! ?.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人?! ?.社會監(jiān)理:甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理?! ?.總監(jiān)理工程師:工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。 9.設(shè)計單位:甲方委托的具備與工程相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位。 本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設(shè)計,且乙方具備相應設(shè)計資質(zhì),甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同?! ?0.工程:是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理?! ?1.工程造價管理部門:各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價管理部門?! ?2.工程質(zhì)量監(jiān)督部門:各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)?! ?3.合同價款:甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的,用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格?! ?4.追加合同價款:在施工中發(fā)生、經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款?! ?5.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。 16.工期:協(xié)調(diào)條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一法法定節(jié)假日在內(nèi))計算的工期天數(shù)。 17.開工日期:協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。 18.竣工日期:協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期?! ?9.圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。 20.分段或分部工程:協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程?! ?1.施工場地:由甲方提供,并在協(xié)議條款內(nèi)約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。22.施工設(shè)備和設(shè)施:按協(xié)議條款約定,由甲方提供乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施?! ?3.工程量清單:發(fā)包在招標文件中提供的、按法定的工程時計算方法(規(guī)則)計算的全部工程的分部分項工程時明細清單。
全部3個回答> -
答
附件一:房屋平面圖附件二:公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明附件三:裝飾、設(shè)備標準1.外墻:2.內(nèi)墻:3.頂棚:4.地面:5.門窗:6.廚房:7.衛(wèi)生間:8.陽臺:9.電梯:10.其他:附件四:合同補充協(xié)議附件五:住宅質(zhì)量保證書商品房買賣合同注意事項簽訂前要注意申請樓盤情況購房人在簽訂購房合同前,要認真審核開發(fā)商的銷售許可文件。審查《商品房預售許可證》或竣工驗收合格證明(或開發(fā)商初始登記的《房地產(chǎn)權(quán)證》)和出售許可證明中關(guān)于該房地產(chǎn)的內(nèi)容和范圍,包括宗地號、項目名稱、棟號、層數(shù)、用途、套數(shù)、面積等信息與所購買的房地產(chǎn)的棟號、樓層、名稱等是否相符。審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,委托銷售的還應審查代理銷售企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀資格證書和代理銷售合同或委托銷售證明。購房者對房價擁有知情權(quán)對商品房面積和房價的計算,購房人擁有知情權(quán),房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)也有告知義務。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售(包括預售、現(xiàn)售)商品房時,應在售樓處將有關(guān)房屋建筑面積計算資料或測算資料進行公示,供購房者查閱,公示的資料包括:房屋土地權(quán)屬調(diào)查報告書(房屋土地調(diào)查機構(gòu)提供)、建筑平面布置圖(經(jīng)規(guī)劃管理部門審核同意)。簽署商品房預售合同時,購房人可要求面積計算表或測算表,開發(fā)商應向購房者提供《房屋建筑面積計算表》;簽訂房屋交接書或簽訂商品房現(xiàn)售合同時,開發(fā)商應向購房者提供《房屋建筑面積測算表》;前述兩表中《房屋公用部位建筑面積說明》中必須將分攤的共有部位全部列明,并能與建筑平面布置圖對照查核。簽約時商品房買賣合同要看清。《商品房買賣合同》是購房者保障自己合法權(quán)益的主要法律依據(jù),因此購房者不能不慎重看待,在簽訂《商品房買賣合同》時不要注意以下問題:(1)在合同中,應注明與開發(fā)商談定的付款方式是一次性付款還是按揭付款(或分期付款),較好注明如申請不到銀行按揭時訂金等預付付款的處理辦法。(2)明確注明房屋面積所購面積要明確注明銷售面積(或分攤的公用面積)是多少,實際使用是多少。如面積誤差超過約定范圍,購房者有權(quán)退房并追繳利息損失。(3)對交樓日期要有嚴謹、具體的規(guī)定務必將開發(fā)商交付房屋的日期寫明確,具體到某年某月某日,不要用模棱兩可的措辭來表達。如果開發(fā)商在約定的時間不交房,則可以按照此條款追究其違約責任。(4)明確煤氣通氣的準確時間合同中要寫明煤氣通氣的準確時間,或?qū)懨饕蛉胱÷什粔蚨荒馨磿r通氣時,開發(fā)商應采取什么應急辦法。(5)明確產(chǎn)權(quán)證發(fā)放到購房者手中的準確時間(6)認真查核合同附件,注意房屋平面圖與所購房屋是否一致注意是否標明各居室、客廳、廁所的面積;所購房屋的建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備的材料、品牌和型號是否確定。(7)約定設(shè)計變更時如何承擔責任合同中應明確寫明房屋建造中如果出現(xiàn)設(shè)計變更,新的設(shè)計方案應在多長時間內(nèi)通知購房者,如果購房者要退房應在多長時間內(nèi)提出,以及賣方應該在多長時間內(nèi)退款及付其利息。(8)仔細研讀補充條款的內(nèi)容如果購房者認為《商品房買賣合同》內(nèi)容仍不夠詳細,可以再簽訂一個補充協(xié)議,把雙方認為應該約定的內(nèi)容規(guī)定在補充協(xié)議中。協(xié)議內(nèi)容應該公正,雙方權(quán)利與義務必須對等。應當注意的是,有的開發(fā)商事前已擬好了補充協(xié)議,這些協(xié)議多是按開發(fā)商單方面意愿擬定的,其中包含不少不平等的內(nèi)容,購房者應多加注意。仔細研讀補充條款,注意補充條款是否與正式合同相抵觸,對不同意的條款可以提出修改,自己有什么需要補充的也可以提出。因為任何合同在正式簽訂前都是可以修改的。避免疏忽而帶來不必要的經(jīng)濟損失或民事糾紛
全部4個回答>